装修公司量房出错返工谁承担？

责任划分的关键：尺寸数据是谁提供的？

装修合同里一般会写“应查看对应公开文件、合同或证书中的适用范围、发布日期和具体字段”。如果从量房到出图都是装修公司一方完成，那数据出错的责任基本在公司。很多时候，业主会觉得“我就是按设计师量的尺寸定的方案”，这种情况下公司很难推脱。但如果业主自己找了独立设计师出图，或者把自己拉的老图纸直接给了工长，那就要看合同里有没有明确谁对图纸数据的准确性负责。没有书面约定时，法院更倾向于保护接受服务一方，但业主也需要证明自己未干预过测量过程。

装修公司量错，返工费用该咋算？

一旦认定是装修公司的错，返工涉及的所有拆除、重做、材料损耗，都应公司承担。但实际操作中，需要把返工项目和费用明细列清楚，双方签字。有些工长会想把浪费的辅料算到业主头上，这时您得要求他拿出原始测量记录，对量时拍照留底。像瓷砖、定制柜子这种重新下单会有材料损失费的，也得让公司一并认。如果公司不配合，可以暂停支付该阶段款项，直到返工方案确认。

如果业主提供了旧图纸或自己测量，责任会变吗？

会。比如二手房翻新，业主觉得“原来的房子尺寸我知道”，直接把以前的设计图给了装修公司。结果按图施工后发现窗洞矮了十公分，这责任就容易落在业主这边。因为装修公司是按您给的图纸施工的，他们没有重新量尺的义务，除非合同明确写明“施工前须复核尺寸”。所应查看对应公开文件、合同或证书中的适用范围、发布日期和具体字段”，而且要求公司重新量尺后再施工。否则真出了错，双方扯皮很费精力。

出现尺寸错误后，怎么防止扯皮？

发现尺寸问题时，前一项时间叫停工，拍下现状照片和视频。然后约工长、设计师和监理一起现场重新测量，把数据记录到一张单子上，各方签字。这份记录是后面分责的核心依据。很多纠纷的起因不是有人故意推诿，而是口头沟通没有留底。另外，微信群里确认的尺寸调整、选样记录，也都能作为证据。如果涉及金额大，返工前可以签一份简单的补充协议，写明返工原因、范围、费用承担方和新的工期节点。

返工造成的工期延误怎么索赔？

因为装修公司自身失误导致的工期拖延，一般按合同约定的延期违约金执行。常见的是每天千分之一或万分之五的合同总价赔偿。但很多业主签合同时根本没填这一项，导致事后难索赔。即使没填，也可以根据实际租房成本、搬家费用等合理损失向公司主张，不过这通常需要协商或第三方调解。所以合同中关于延期责任的部分，一定要在签约时明确写好每日违约金比例和起算日期，别只留个空白。